农业科学院试验基地配套项目招标资格审查文件 一、申请人须知 1、条款说明 1.1 项目概况 1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现进行公开招标,请有兴趣的申请人提出资格申请。
1.1.2 本招标项目招标人:AA 市农业科学院 1.1.3 招标代理机构:AA 咨询管理有限公司 1.1.4 本招标项目名称:
AA 市农业科学院试验基地配套项目 1.1.5 建设地点:AA 市开发区王助镇 S101 东,大村村北
1.2 资金来源和落实情况:自筹资金 1.3 招标范围、计划工期和质量要求 1.3.1 本次招标范围:施工图纸内所包括的工程(详见工程量清单)
1.3.2 计划工期:90 日历天
1.3.3 质量要求:达到国家施工验收规范合格标准 1.4 申请人资格要求 1.4.1 申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉 (1)资质条件:申请人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效的营业执照、安全生产许可证。
(2)财务要求:投标人近 2 年净资产收益率大于零。提交 2014 年度、2015 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。
(3)项目经理资格:须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证,且不得担任其他在建项目的项目经理。
(4)投标企业及项目经理:须具有工程所在地或企业注册地县级以上检察机关出
具的《行贿犯罪档案查询结果告知书》。
1.4.2 本次招标不接受联合体投标。
1.4.3 申请人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); (2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外; (3)为本标段的监理人; (4)为本标段的代建人; (5)为本标段提供招标代理服务的; (6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的; (7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的; (8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的; (9)被责令停业的; (10)被暂停或取消投标资格的; (11)财产被接管或冻结的; (12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 语言文字 除专用术语外,来往文件均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.6 费用承担 申请人准备和参加资格审查发生的费用自理。
2、资格审查文件 本次资格审查文件包括申请人须知、资格审查办法、资格申请文件格式。
3、资格申请文件的编制 3.1 资格申请文件的组成 (1)资格申请函;
(2)法定代表人身份证明; (3)申请人基本情况表; (4)近年财务状况表; (5)近年完成的类似项目情况表; (6)近年发生的诉讼及仲裁情况; (7)其他材料。
3.2 资格申请文件编制要求 3.2.1 资格申请文件应按“资格申请文件格式”进行编定,如有必要,可以增加附页,并作为资格申请文件的组成部分。
3.2.2 “申请人基本情况表”应附申请人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.2.3“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、损益表或利润表的复印件,具体年份要求为 2014 年度、2015 年度。
3.2.4“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和施工合同、建设工程竣工验收备案证书的复印件,具体年份要求 2013 年以来。
3.2.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”如有,应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件,具体年份要求为 2014 年度、2015 年度。
3.3 资格申请文件的装订、签字 3.3.1 申请应按本章第 3.1 款和第 3.2 款的要求,编制完整的资格申请文件,用不褪色的材料书写或打印,并由申请人的法定代表人或委托代理人签字或加盖单位公章。资格申请文件中的任何改动之处应加盖单位章或由申请人的法定代表人或委托代理人签字确认。
3.3.2 资格申请文件一份,装订成册,并编制目录。
4、资格申请文件的递交 4.1 资格申请文件的密封和标识
4.1.1 资格申请文件应进行包装,加贴封条,并在封套的封口处加盖申请人单位章。
4.1.2 在资格申请文件的包封格式按要求编制,详见后附格式。
4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封的资格申请文件,招标人不予受理。
4.2 资格申请文件的递交 4.2.1 申请截止时间:2016 年 9 月 1 日上午 9 时 00 分。
4.2.2 申请人递交资格申请文件的地点:AA 市中原路与振兴路交叉口向西 100 米阳光大厦三楼。
4.2.3 申请人所递交的资格申请文件不予退还。
4.2.4 逾期送达或者未送达指定地点的资格申请文件,招标人不予受理。
5、资格申请文件的审查 5.1 审查委员会 资格申请文件由招标人组建的审查委员会负责审查。审查委员会参照《中华人民共和国招标投标法》第三十七条规定组建。审查委员会由技术、经济方面专家组成,成员人数 5 人。审查委员会的所有成员,必须从河南省建设工程评标专家库中随机抽取。
审查委员会成员与潜在投标人有利害关系,可能影响公正评审的,应当主动提出回避。资格审查委员会成员应当客观、公正的履行职责,遵守国家相关法律、法规和职业道德,对所提出的审查意见承担相应的责任。审查委员会成员应当相互独立完成评审工作。
5.2 资格审查 审查委员会根据资格审查办法中规定的审查标准,对所有已受理的资格申请文件进行审查。没有规定的方法和标准不得作为审查依据。
6.确认 通过资格审查申请人的投标文件参加评标,未通过资格审查申请人的投标文件不得参加评标。
7.纪律与监督 7.1 严禁贿赂
严禁申请人向招标人、审查委员会成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿。
7.2 不得干扰资格审查工作 申请人不得以任何方式干扰、影响资格审查工作,否则将导致其不能通过资格审查。
7.3 保密 招标人、审查委员会成员,以及与审查活动有关的其他工作人员应对资格申请文件的审查、比较进行保密,不得在资格审查结果公布前透露资格审查结果,不得向他人透露影响公平竞争的有关情况。
7.4 投诉 申请人对本单位的资格审查情况持有异议的,招标人应当给予答复; 申请人如认为招标人的答复不符合有关法律、法规规定的,可以书面形式向招投标监管机构实名投诉;
二、资格审查办法(合格制)
1、审查方法 参加投标的企业资格后审时,由法人或其委托代理人委托人本人携带本人身份证和相关资料证件原件参加资格审查。
本次资格审查采用合格制。凡符合本章第 2.1 款和第 2.2 款规定审查标准的申请人均通过资格审查。
2.审查标准 2.1 初步审查标准 审查因素 审查标准 备注 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
申请函 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章
申请文件格式 符合资格申请文件格式
其他 本工程不接受联合体投标;提供虚假证件者,不能通过资格审查。
2.2 详细审查标准 审查因素 审查标准 备注 营业执照 具备有效的营业执照 开标时提供原件或加盖公章的复印件 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 企业安全生产许可证审批期间各部门出具的审批情况证明,不得作为企业参与工程招标投标的依据;开标时提供原件或加盖公章的复印件 资质证书 申请人须具备建筑工程施工总承包叁级及资质。
开标时提供原件或加盖公章的复印件 财务状况 应附 2014 年度、2015 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。
开标时提供原件 项目经理资格 须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格且具备有效的安全生产考核合格证且不得担任其他在建项目的项目经理。
开标时提供原件,网上查询或其他方式获知不得有在建工程,提供劳动合同。
技术负责人 中级及以上技术职称 提供劳动合同、中级及以上职称证书 投标保证金 以电汇形式从投标人基本账户转入“AA 市公共资源交易中心投标保证金管理专用户 ”
投标资格 有效,没有被取消或暂停投标资格 网上查询或其他方式获知不得被相关部门取消或暂停投标资格 企业经营权 有效,没有被处责令停业,财产被接管、冻结、破产状态 网上查询或其他方式获知 投标企业 具备工程所在地或企业注册地县级以上检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知书》(出
及项目经理 具告知书的时间须在工程招标公告发布之日起至工程投标截止环节内有效)
开标时提供原件
注:1、根据注册建造师管理规定,注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;当其负责管理的项目合同约定的工程验收合格的,方可参加本招标项目的投标。
2、以上所有资料资格审查申请文件中,须附复印件,资格审查时,向资格审查委员会提交原件。
3.审查程序 3.1 初步审查 3.1.1 审查委员会依据本章第 2.1 款规定的标准,对资格申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的,不能通过资格审查。
3.1.2 审查委员会要求申请人提交“申请人须知”第 3.2.2 项至第 3.2.5 项 规定的有关证明和证件的原件。
3.2 详细审查 3.2.1 审查委员会依据本章第 2.2 款规定的标准,对通过初步审查的资格申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的,不能通过资格审查。
3.2.2 通过资格审查的申请人除应满足本章第 2.1 款、第 2.2 款规定的审查标准外,还不得存在下列任何一种情形:
拒不按审查委员会要求澄清或说明的; (2)有“申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的; (3)在资格审查过程中弄虚作假或有其他违法违规行为的。
3.3 资格申请文件的澄清 在审查过程中,审查委员会可以书面形式要求申请人对所提交的资格申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式,并不得改变资格申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格申请文件的组成部分。招标人不接受申请人主动提出的澄清或说明。
4.审查结果 4.1 提交审查报告 审查委员会按照本章第 3 条规定的程序对资格申请文件完成审查后,确定通过资格审查的申请人名单,并向招标人提交书面审查报告。
4.2 重新进行资格审查或招标 通过资格审查的申请人数量不足 3 人的,应当重新招标。
5.在资格申请文件中存在伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件、业绩材料、虚假信息或以其他弄虚作假通过资格审查的,属于招标投标法第五十四条规定的情节严重行为,资格审查通过无效。
6.本资格审查文件的解释权归招标人。
包封格式:
(项目名称)
投标资格申请文件
申请人:
(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)
年
月
日
时
分前不得开启
AA市农业科学院试验基地配套项目 (项目名称)
投标资格申请文件
申请人:
(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)
年
月
日
目
录
一、资格申请函
二、法定代表人身份证明
三、申请人基本情况表
四、近年财务状况表(2014、2015年度)
五、近年完成的类似项目情况表 六、近年发生的诉讼和仲裁情况
七、其他材料 (一)企业信誉情况 (二)拟投入主要施工机械设备情况表 (三)拟投入项目管理人员情况表 (四)其他 ……
一、资格申请函
(招标人名称):
1、按照资格预审文件的要求,我方(申请人)递交的资格申请文件及有关资料,用于你方(招标人)审查我方参加
(项目名称)施工招标的投标资格。
2、我方的资格申请文件包含“申请人须知”第 3.1项规定的全部内容。
3、我方接受你方的授权代表进行调查,以审核我方提交的文件和资料,并通过我方的客户,澄清资格申请文件中有关财务和技术方面的情况。
4、你方授权代表可通过
(联系人及联系方式)得到进一步的资料。
5、我方在此声明,所递交的资格申请文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在“申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
申请人:
(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)
电话:
传
真:
申请人地址:
邮政编码:
年
月
日
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明:我
(姓名)系
(投标单位名称)
的法定代表人,现授权委托我公司的
(姓名)
为我公司代理人,以本公司的名义参加
项目的招标活动。以本公司名义处理代表公司签署投标文件、与招标人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关的事宜的权力。
代理人无转委托权,特此证明。
后附委托代理人身份证
投标人(盖章):
法定代表人(签字):
代理人(签字):
年
月
日
二、法定代表人身份证明
申 请 人:
单位性质:
地
址:
成立时间:
年
月
日
经营期限:
姓
名:
性
别:
年
龄:
职
务:
联系方式:
系
(申请人名称)的法定代表人。
特此证明。
申请人:
(盖单位章)
年
月
日
三、申请人基本情况表
申请人名称
注册地址
邮政编码
联系方式
联系人
电 话
传 真
网 址
组织结构
法定代表人
姓名
技术职称
电话
技术负责人
姓名
技术职称
电话
成立时间
员工总人数:
企业资质等级
其中
项目经理
营业执照号
高级职称人员
注册资本金
中级职称人员
开户银行
初级职称人员
账号
技 工
经营范围
体系认证 情 况
说明:通过的认证体系、通过时间及运行状况
备注
附项目经理简历表 拟任本工程的项目经理简历
项目经理
年龄
专业年限
照片
学历
职称
从事项目经理工作年限
身份证
号码
资质证书
编号
个人荣誉
近年来从事项目经理所承担工程情况
工程名称
开、竣工时间(合同为准)
工程质量及评定时间、获奖证书及证明文件
四、近年财务状况表(2014、2015年度)
近年财务状况表指经过会计师事务所或者审计机构的审计的财务会计报表,以下各类报表中反映的财务状况数据应当一致,如果有不一致之处,以不利于申请人的数据为准。
(一)近年资产负债表
(二)近年损益表或近年利润表
(三)近年现金流量表
五、近年完成的类似项目情况表
类似项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承包范围
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注
六、近年发生的诉讼和仲裁情况
注:
近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于申请人败诉的,且与履行施工承包合同有关的案 件,不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
类别
序号
发生时间
情况简介
证明材料索引
诉 讼 情 况
仲 裁 情 况
七、其他材料
(一)企业信誉情况(主要是2014年度、2015年度获得的省部级奖励)。
(二)拟投入主要施工机械设备情况表
(三)拟投入项目管理人员情况表 (四)其他